Re: [請益] 問一下幾個履約問題

看板Civil (土木)作者TKelevens (全面挑戰)時間16年前 (2008/03/03 23:26)推噓3(3推 0噓 1→)

留言4則, 3人參與討論串6/7 (看更多)

※ 引述《Fatsnow (十住大乘功)》之銘言： : ※ 引述《caelor (聰明笨小孩)》之銘言： : : 建議還是以合約為重，尤其是這一兩年物價波動劇烈。如果合約沒有訂定物價補貼款， : : 那廠商就難過了。題外話，逾期多天，我第一個想到的是罰款XD : : 同意，除非合約有明定哪些項目可以追加工期，例如颱風或選舉 : 先謝謝兩位前輩指導，我第一題沒說很清楚 : 情形是廠商違約，契約中有訂定因物價波動調整給付款的事宜 : 但是物價波動這件是在廠商逾期後才發生，所以想問的是逾期 : 階段內物價上漲導致給付款變多這件事，是否能歸責於廠商？ 100% 可歸責於廠商 , 這種物價上漲算是工期延誤的連帶責任 , 廠商自己解決但並非完全無法妥協 , 完全端看甲乙雙方的談判我們做生意不是每個銅板都在那數得精細 , 如何找到彼此利益的最大值才重要因為假使一旦廠商倒閉或其他原因造成工期停擺甲方停滯的現金之利息滾來滾去也很可觀在生意上 , 籌碼沒有永遠只在哪一邊的 : 另外再加問兩題(請原諒毫無經驗的菜鳥) : 1.廠商施工期間遇到村民抗議導致工程無法進行，申請停工 : 直至與村民調解完成？若是答應是否有犯法之嫌？廠商這麼做的原因在於 A. 這種事 100% 就是協調金額不成 , 如果每個村民發 10 億保證全部閉嘴廠商通常有兩種做法 a. 與居民協調後用金錢黑道白道等方式解決 , 通常是以金錢 , 除非雙方差距過大 b. 提請技師公會或其他機構以第三者身分鑑定後再提報仲裁但是 b. 成本相當大 , 這種處理方式會使得中途無法施工 , 得勒令停工完工日期每延誤一天一般來說合約規範就是總工程款的千分之 3 ~ 7 金額之大 , 廠商必定非常頭疼 but 這情況營造廠肯定是司空見慣不足為奇如果廠商有提出停工申請 , 甲方竟然答應 , 那絕對是甲方太菜了或是甲方為政府單位 , 與乙方間有利益往來 ( 所以公家工程常常可停很久 ) 如果工地有居民抗議或索賠都需要停工好好解決 , 95% 的工程都可以中斷 : 2.A廠商由公開方式取得我們單位的工程標案，但由於A廠商欠 : B廠商錢，所以B廠商向法院申請扣留A廠商向我們繳納的保證 : 金，是否得聽法院的話乖乖扣留？或者有其他解法？照理說是這樣 , 但這不是業界的常態業界常態是 , 假設 A 的工程款尚有100萬在我們這未支付法院來函請求到案說明扣押狀態我們會跟法院說沒有錢扣在這嚕 , 相當抱歉然後私下跟 A 廠商協調 , 我們只給你 70 萬的工程款 , 然後幫你保密這筆錢便不以支票支付 , 全現金 : 先謝謝回答 -- ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣◣ ◣██◣◣◣◣◣◣██◣◣██◣◣██◣ ◥█████◥███████ ████████████████████ ██ ███▅██▆▆███◣██▆▆◥█████▆▆██████▆▆ ▂ ◥█ ◥█◥█◥█▆▆◥███◥█▆▆ ◥█ ◥█▆▆◥█◥█◥▆▆█▕█ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.84.154 ※ 編輯: TKelevens 來自: 61.230.84.154 (03/03 23:29)